Contraloría - Dictamen N° 68536 2014

Dictamen N° 68.536 de 2014, rechaza convenio de liquidación final por falta de documentación sobre resistencia de hormigones, demora injustificada y omisión de la fecha de término de obra en el acta de recepción, contraviniendo el artículo 166 del Dto. 75/2004 MOP.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Director de Obras Hidráulicas
• Materia: Observaciones a la aprobación del convenio de liquidación final del contrato “Reparación del Sistema de Riego Embalse Coihueco”.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Aprobación del convenio de liquidación final del contrato.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículo 166 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Observaciones al convenio de liquidación final del contrato “Reparación del Sistema de Riego Embalse Coihueco”.
• Argumentación CGR: La Contraloría General se abstiene de dar curso al instrumento por las siguientes razones:
  • Falta de certificados de control de la resistencia mecánica de los hormigones instalados en el muro de parapeto de la presa, conforme al punto 16 de las especificaciones técnicas especiales.
  • Demora excesiva en la celebración del convenio y en la emisión del acto, considerando que la recepción única de las obras se remonta al 24 de febrero de 2011.
  • Omisión de la fecha de término de la obra en el acta de recepción única, en contravención al artículo 166 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas...