Contraloría - Dictamen N° 70435 2014

Dictamen 70435 de 2014 rechaza solicitud de reconsideración sobre contrato de obra pública (Conservación Muro Av. La Marina, Viña del Mar). Reitera criterio sobre no pago de indemnización por mayores gastos (art. 148 Dto. 75/2004 MOP). Confirma multa por retraso y rechaza pago por reinstalación de postes.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Inmobiliaria y Constructora Doña Blanca Limitada
• Materia: Solicitud de reconsideración sobre la ejecución del contrato de obra pública "Conservación de Muro de Contención Costero Av. La Marina, Viña del Mar".

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración de los dictámenes N° 60.324, de 2013, y N° 6.023, de 2014, que rechazaron el pago de indemnización por mayores gastos.
• Hechos relevantes: La empresa reclama por la demora en permisos municipales, la multa impuesta por retraso, y el no pago de reinstalación de postes de alumbrado.

III. MARCO NORMATIVO

• Constitución: No se menciona.
• Leyes: No se menciona.
• Reglamentos: Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas (artículos 4 N° 31, 102, 142, 148, 160, 163).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Procedencia de la reconsideración solicitada respecto a: a) pago de indemnización por mayores gastos; b) multa por retraso; c) pago por reinstalación de postes de alumbrado público.
• Argumentación CGR:
  • La CGR señala que los nuevos antecedentes no justifican modificar lo resuelto en dictámenes anteriores sobre el no pago de la indemnización del artículo 148 del decreto N° 75.
  • Respecto a la multa, la CGR ...