Contraloría - Dictamen N° 70639 2014

El Dictamen N° 70.639 de 2014, de la Contraloría General de la República, instruye a Gendarmería de Chile ajustar el cálculo de multas por atraso en la entrega de obras, excluyendo el IVA, conforme al Dictamen N° 63.776 de 2014 que establece este criterio.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora Balmaceda Limitada.
• Materia: Cálculo de multas en contratos de construcción con Gendarmería de Chile, considerando el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamación por la inclusión del IVA en el cálculo de multas aplicadas por Gendarmería de Chile debido al atraso en la entrega de obras.
• Hechos relevantes: La Constructora Balmaceda Limitada argumenta que Gendarmería de Chile consideró el IVA al calcular las multas impuestas por retraso en la entrega de sistemas de extinción de incendios para centros penitenciarios de la Región Metropolitana, lo cual considera improcedente según los contratos suscritos y las bases administrativas.
• Documentación asociada: Resolución N° 411 de 2005 de Gendarmería de Chile (aprueba bases administrativas generales).

III. MARCO NORMATIVO

• Artículo 99 de las bases administrativas generales de los procesos licitatorios, aprobadas por la resolución N° 411 de 2005 de Gendarmería de Chile.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si es correcto incluir el IVA en el cálculo de las multas aplicadas a la Constructora Balmaceda Limitada por el atraso en la entrega de las obras contratadas con Gendarmería de Ch...