Contraloría - Dictamen N° 71300 2014

Dictamen 71300 de 2014. Se pronuncia sobre término anticipado de contrato de conservación de la red básica de la Región de Atacama, presentado por Inmobiliaria y Constructora Doña Blanca Limitada, señalando que no procede el pago de las obras reclamadas.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Inmobiliaria y Constructora Doña Blanca Limitada
• Materia: Término anticipado de contrato y pago de obras.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo por la decisión de la Dirección de Vialidad, Región de Atacama, de poner término anticipado al contrato a serie de precios unitarios “Conservación de la red básica (Conservación de Taludes, ruta costera, Región de Atacama)” mediante resolución N° 11, de 2012.
• Hechos relevantes: El recurrente alega retrasos por demora en la tramitación de la adjudicación, condiciones del terreno distintas a las informadas y mayor cantidad de cubos en la operación “Reperfilado de Taludes”.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: DTO 75/2004 MOOPP, artículos 76, 137, 139, 142 inciso 1, 151 letra d), 160 y 161.
• Normativa especial: Resolución N° 258, de 2009, de la Dirección General de Obras Públicas (punto 7.2 de las Bases Administrativas para Contratos de Obras Públicas, Construcción y Conservación).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Procedencia del término anticipado del contrato y el pago de las obras reclamadas.
• Argumentación CGR: Se ratifica lo resuelto en el oficio N° 955, de 2013, de la Contraloría Regional de Atacama, señalando que no se observan re...