Contraloría - Dictamen N° 75096 2014

El Dictamen N° 75.096 de 30 de septiembre de 2014 cursa con alcance el decreto N° 339 de 2014 del Ministerio de Obras Públicas, aprobatorio del convenio ad-referéndum N° 2 del contrato de concesión “Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez”, instruyendo aplicar multas por retraso en la entrega de la Fase 2.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ministerio de Obras Públicas
• Materia: Cursa con alcance el decreto N° 339, de 2014, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba el convenio ad - referéndum N° 2 del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez”.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Aprobación del convenio ad-referéndum N° 2 del contrato de concesión.
• Hechos relevantes: Retraso en la entrega de la Fase 2 de los “Proyectos de Ingeniería Complementaria del Tramo B”.

III. MARCO NORMATIVO

• Decretos: Decreto N° 165, de 2013, del Ministerio de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Procedencia de aplicar multas por retraso en la entrega de la Fase 2 de los “Proyectos de Ingeniería Complementaria del Tramo B”, según lo regulado en el numeral 2.6 del decreto N° 165, de 2013, del Ministerio de Obras Públicas.
• Argumentación CGR: Se advierte un retraso en la entrega de la Fase 2, lo que hace procedente la aplicación de multas según la normativa vigente.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: Se cursa con alcance el decreto N° 339, de 2014, del Ministerio de Obras Públicas.
• Criterios establecidos: Se instruye al Ministerio de Obras Públicas a to...