Contraloría - Dictamen N° 77378 2014

Dictamen 77378 de 2014. Se pronuncia sobre la improcedencia de indemnizar mayores gastos generales y sobreestadía en la obra "Construcción Nueva Casa Nacional del Niño SENAME", conforme al Dto. 75/2004 MOP. No procede indemnización por aumentos de plazo para obras extraordinarias. Pago por sobreestadía requiere solicitud de la Administración y acreditación de costos.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Empresa Alcorp S.A.
• Materia: Improcedencia de indemnización por mayores gastos generales y sobreestadía en contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de pronunciamiento sobre la procedencia de indemnizar mayores gastos generales por ampliación de plazo (199 días) y compensar sobreestadía (12 días) en la obra "Construcción Nueva Casa Nacional del Niño SENAME".
• Hechos relevantes: Contrato a suma alzada adjudicado a Alcorp S.A. mediante resolución N° 6, de 2011, de la Dirección de Arquitectura, Región Metropolitana. Ampliaciones de plazo aprobadas por resoluciones exentas Nos 386, 608 y 731, todas de 2012, de la Dirección de Arquitectura, Región Metropolitana.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas. Artículos 104 inciso 2, 105, 146, 147 y 160 inciso 3.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede la indemnización por mayores gastos generales derivados de la ampliación del plazo contractual y la compensación por sobreestadía en la obra.
• Argumentación CGR: La indemnización por mayores gastos generales requiere que la modificación del pr...