Contraloría - Dictamen N° 80176 2014

Dictamen N° 80.176 de 2014, SERVIU Metropolitano. Cumplimiento dictámenes sobre información a Constructora Cosal S.A. respecto a retrasos en entrega de terrenos expropiados. CGR tiene por cumplido requerimiento, sin perjuicio de acciones judiciales de la empresa.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora Cosal S.A.
• Materia: Cumplimiento de dictámenes relativos a la obligación del SERVIU Metropolitano de informar sobre retrasos en entrega de terrenos expropiados.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Presentación de la empresa Constructora Cosal S.A. ante la CGR por demora en la entrega de terrenos expropiados por parte del SERVIU Metropolitano, lo que habría generado retrasos y mayores gastos generales.
• Documentación asociada: Dictamen N° 72.130, de 2012, y oficios Nos 3.718 y 33.777, ambos de 2014, de la CGR.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, artículos 47, inciso cuarto, y 92, inciso segundo.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si el SERVIU Metropolitano ha dado cumplimiento a los dictámenes que le instruyen informar sobre la procedencia del pago de mayores gastos generales a la empresa Constructora Cosal S.A. por la demora en la entrega de terrenos expropiados.
• Argumentación CGR: El SERVIU realizó el análisis requerido y concluyó que el aumento de plazo se debió a retrasos de empresas de servicios en la ejecución de valores pro forma, por lo que no procedería el pago de ese resarcimiento según el...