Contraloría - Dictamen N° 82279 2014

Dictamen N° 82279 de 2014. Se rechaza solicitud de invalidación de multa impuesta por la Dirección de Arquitectura a Burmeister Arquitectos Consultores S.A. por atraso en contrato, al haber suscrito la empresa la liquidación del contrato donde se consigna la multa. Se instruye proceso disciplinario por modificación del contrato sin toma de razón.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Burmeister Arquitectos Consultores S.A.
• Materia: Solicitud de declaración de ilegalidad de multa por atraso en contrato de consultoría.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de invalidación de la resolución exenta N° 461, de 2014, de la Dirección de Arquitectura, que rechazó recurso jerárquico contra el oficio N° 802, de 2013, de la Dirección de Arquitectura, Región Metropolitana, que informó sobre multa por atraso en el contrato “Normalización y Mejoramiento Integral Edificio MOP Central Santiago”.
• Hechos relevantes: La empresa alega que no se ponderaron adecuadamente sus argumentos respecto a la multa, especialmente dilaciones en autorizaciones de otros organismos.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 48, de 1994, del Ministerio de Obras Públicas (Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría), artículos 50, 51 y 87.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Procedencia de la multa impuesta a la consultora por atraso en el cumplimiento del contrato.
• Argumentación CGR: La Contraloría General considera que la empresa no solicitó aumento de plazo acorde al artículo 17 del pliego de condiciones ni a la normativa aplicable, pese al tiempo empleado en la revisión de l...