Contraloría - Dictamen N° 83214 2014

Dictamen 83214 de 2014. Se pronuncia sobre reclamo por paralización de obras por parte de la Municipalidad de Cerro Navia en contrato “Mejoramiento de Sedes Vecinales 2013”, por falta de permiso según LGUC. CGR indica que se deben clarificar permisos exigibles al contratista e instruir proceso disciplinario.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Pamela Hormazábal Manzano
• Materia: Actuación de la Municipalidad de Cerro Navia en contrato de obra "Mejoramiento de Sedes Vecinales 2013".

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo por paralización de obras ordenada por la Municipalidad de Cerro Navia debido a la falta de permiso conforme al artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), no obstante que las bases de licitación no establecían tal responsabilidad para el contratista. Además, se reclama por el retiro del libro de obras, la exigencia de certificaciones de materiales y la falta de solución del estado de pago N° 1.
• Hechos relevantes: La Municipalidad de Cerro Navia adjudicó el contrato “Mejoramiento de Sedes Vecinales 2013” a través del decreto N° 132, de 2014. El inspector técnico ordenó la paralización de las obras por carecer del permiso de edificación.

III. MARCO NORMATIVO

• Constitución: No se menciona.
• Leyes:
  • Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), sancionada por el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, artículo 116.
• Reglamentos: No se menciona.
• Normativa especial: Bases administrativas del certamen, aprobadas por el decreto N° 1.230, de 2013, de la M...