Contraloría - Dictamen N° 86447 2014

Dictamen 86447 de 2014. Alcaldesa de la Municipalidad de Santiago. Determina el porcentaje para calcular la indemnización por mayores gastos generales en contrato de restauración del Palacio Real Aduana. Aplica criterio del dictamen 37930/2013, considerando un 12% del valor total de la propuesta.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Don Carlos Enrique Román Herrera
• Materia: Determinación del monto de la indemnización por mayores gastos generales.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de pronunciamiento sobre el porcentaje para calcular la indemnización por mayores gastos generales derivada de aumentos de plazo por paralización de faenas en el contrato a suma alzada denominado “Restauración Palacio Real Aduana para Museo Precolombino”, adjudicado por decreto alcaldicio N° 622, de 2010, de la Municipalidad de Santiago.
• Hechos relevantes: El municipio aplicaría supletoriamente el artículo 147 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas (dto 75/2004 MOOPP), mientras el solicitante considera lo expresado en su oferta (29,39% de gastos generales).
• Documentación asociada: Decreto alcaldicio N° 622 de 2010, decreto N° 1.207 de 2010, resolución N° 11 de 2009.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 75, del 2004, del Ministerio de Obras Públicas (artículos 147 y 148).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si la indemnización por mayores gastos generales debe calcularse según el artículo 147 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas (12%) o según lo expresado en la oferta del contratista (29...