Contraloría - Dictamen N° 90388 2014

Dictamen 90388 de 2014. Óscar Martínez Cabello solicita reconsideración sobre ejecución de contrato de construcción con la Municipalidad de Porvenir, Programa Fondo Solidario de Vivienda. CGR confirma lo resuelto en el oficio original, ratificando la responsabilidad del contratista en la obtención de permisos.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Óscar Martínez Cabello, en representación de Ebco Sur S.A.
• Materia: Solicitud de reconsideración del oficio Nº 1.981, de 2014, de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, sobre la ejecución del contrato “Construcción Conjunto Habitacional Lomas de Baquedano, Etapa I, Tercer Llamado”, suscrito con la Municipalidad de Porvenir.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Disconformidad con lo resuelto por la Contraloría Regional respecto a la responsabilidad en la obtención de permisos para servicios de utilidad pública vinculados a la urbanización del conjunto habitacional.
• Hechos relevantes: El recurrente argumenta que, según el decreto N° 174, de 2005, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la resolución N° 533, de 1997, corresponde a la EGIS (Municipalidad de Porvenir) y no al contratista, tramitar y obtener los permisos. Alega retraso en la obtención de factibilidad técnica del suministro eléctrico imputable a la municipalidad.

III. MARCO NORMATIVO

• Decretos: decreto N° 174, de 2005, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
• Resoluciones: resolución N° 533, de 1997, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si corresponde...