Contraloría - Dictamen N° 90764 2014

Dictamen 90.764 de 2014. SERVIU Atacama solicita reconsideración sobre multas y pagos en contrato de reposición. CGR instruye recalcular multa por retraso según dictamen 30.090/2012, investigar irregularidades en recepción de obras, confirma pago por mayores gastos generales e improcedencia de multa por entrega tardía de certificados.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de la Región de Atacama
• Materia: Solicitud de reconsideración del oficio N° 1.714, de 2014, de la Contraloría Regional de Atacama, relativo al contrato "Reposición Bandejones Calle Chorrillos, Caldera".

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Presentación de Inmobiliaria y Constructora Inexo Ltda. con reclamos sobre el contrato adjudicado por resolución N° 38, de 2012.
• Hechos relevantes: La Contraloría Regional determinó que el SERVIU debía recalcular una multa, pagar una indemnización por mayores gastos generales y abstenerse de aplicar otra multa. El SERVIU solicita reconsideración.

III. MARCO NORMATIVO

• Decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Artículos 92, 123 inciso 1, 124 incisos 1 y 2 (Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Procedencia de reconsiderar el oficio N° 1.714, de 2014, de la Contraloría Regional de Atacama, respecto al cálculo de multas y pago de indemnizaciones en el contrato de "Reposición Bandejones Calle Chorrillos, Caldera".
• Argumentación CGR:
  • Respecto a la multa por retraso en la entrega de las...