Contraloría - Dictamen N° 101804 2014

Dictamen 101804 de 2014. Se rechaza reconsideración de ICAFAL Ingeniería y Construcción S.A. sobre investigación especial N° 20 de 2013 de la Contraloría Regional de Valparaíso, relativa al pago de mayores gastos generales por retraso en obra de mejoramiento en Viña del Mar. Se confirma criterio sobre ampliación de plazo sin indemnización.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: ICAFAL Ingeniería y Construcción S.A.
• Materia: Reconsideración de investigación especial sobre pago de mayores gastos generales por retraso en obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del informe de investigación especial N° 20 de 2013 de la Contraloría Regional de Valparaíso, relacionado con la procedencia del pago de mayores gastos generales por 148 días de retraso en la obra "Mejoramiento Subida Alessandri, entre 15 Norte y Rotonda Santa Julia, comuna de Viña del Mar", y el criterio para ampliación de plazo sin pago de mayores gastos generales por nuevo proyecto de iluminación.
• Hechos relevantes: La investigación especial N° 20 de 2013 desestimó las alegaciones de la constructora, indicando que el SERVIU se ajustó a derecho al acoger parcialmente la petición, aumentando el plazo e indemnizando solo 100 días correspondientes a una etapa del contrato.

III. MARCO NORMATIVO

• Decreto N°236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización. Artículos 82, 88, 89, 90, 92, 103, 104 y 105.
• *Decreto N°83, de 1985, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Tele...