Contraloría - Dictamen N° 95244 2014

Dictamen N° 95244 de 2014. Se refiere al cumplimiento del dictamen N° 63.776 de 2014, sobre multas por atraso en la entrega de obras de construcción de sistemas contra incendios en centros penitenciarios. Se instruye informar resultados de las medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia y Gendarmería.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: AMV Ingeniería y Mantención S.A.
• Materia: Cumplimiento del Dictamen N° 63.776, de 2014, sobre multas por atraso en la entrega de obras.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo contra el Ministerio de Justicia y Gendarmería de Chile por presunto incumplimiento del Dictamen N° 63.776, de 2014.
• Hechos relevantes: El dictamen original trataba sobre la aplicación de multas por el atraso en la entrega de obras relativas a la construcción e implementación de sistemas de extinción de incendios en centros penitenciarios de la Región Metropolitana. Se instruyó al Ministerio de Justicia informar sobre la admisibilidad de recursos jerárquicos y a Gendarmería recalcular las sanciones.

III. MARCO NORMATIVO

• No se explicita normativa específica, pero se entiende la aplicación de la normativa general sobre procedimientos administrativos y la potestad sancionadora de la Administración.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar el cumplimiento del Dictamen N° 63.776, de 2014, por parte del Ministerio de Justicia y Gendarmería de Chile, en relación con el reclamo sobre multas por atraso en la entrega de obras.
• Argumentación CGR: Se requirió informe a la Subsecretaría de Justicia y a Gendarmería. ...