Contraloría - Dictamen N° 96310 2014

Dictamen 96.310 de 12-XII-2014. Se abstiene de dar curso a resolución de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) que declara resuelto anticipadamente contrato por retraso, al no estar acreditado que dicho atraso sea injustificado, conforme al Dto. 75/2004 MOP, artículos 151 letra d) y 161.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Obras Públicas (DGOP)
• Materia: Resolución anticipada de contrato de obra pública por atraso injustificado.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 213, de 2014, de la Dirección General de Obras Públicas, que declara resuelto anticipadamente el contrato “Reposición Sobre el Río Biobío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Sector Concepción-San Pedro de la Paz, Tramo Río Biobío, Comunas de Concepción y San Pedro de la Paz, Provincia de Concepción, Región del Biobío”.
• Hechos relevantes: Se declara la resolución anticipada del contrato por un retraso superior al 44% del programa de trabajo vigente.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas, artículos 151 letra d) y 161.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si el retraso en la ejecución del contrato es injustificado, requisito necesario para la resolución anticipada del mismo.
• Argumentación CGR: La Contraloría General de la República (CGR) señala que no resulta posible dilucidar, de los antecedentes tenidos a la vista, que el atraso sea injustificado, como lo exige el artículo 151 letra d), en relación ...