Contraloría - Dictamen N° 6579 2015

El Dictamen N° 6.579 de 2015 de la Contraloría General de la República se abstiene de aprobar el pago por gastos generales en el contrato "Proyecto Beauchef Poniente" de la Universidad de Chile, al no acreditarse que la demora en la conexión a la red de agua potable sea imputable al mandante.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Rector de la Universidad de Chile
• Materia: Improbación de pago por gastos generales en contrato de obra.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Aprobación de pago por concepto de gastos generales en el marco del contrato “Proyecto Beauchef Poniente – Obra Gruesa, Terminaciones y Administración de Subcontratos”.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinación de la procedencia del pago por gastos generales en el contrato mencionado, considerando la demora en la conexión a la red de agua potable y alcantarillado.
• Argumentación CGR: La Contraloría General se abstiene de dar curso al instrumento debido a la falta de acreditación de que la demora en la ejecución de la conexión a la red de agua potable y alcantarillado realizada por la empresa Aguas Andinas S.A. sea imputable al mandante, como lo exige el punto 7.3 de las bases de licitación, aprobadas por la resolución N° 314, de 2010, de esa Casa de Estudios. Además, no se verifica que el retraso sea razón suficiente para un aumento de plazo de 105 días ni se advierten las razones que impidieron realizar la labor dentro del plazo concedido para los aumentos de obra y obras extraordinarias otorgado mediante la resolución exenta N° 248, de 2014.

V...