Contraloría - Dictamen N° 6658 2015

Dictamen 6658 de 2015. El SERVIU Metropolitano no ha cumplido dictamen 71051/2013 sobre contrato a suma alzada "Habilitación Corredor de Transporte Público Las Industrias". CGR reitera instruye regularizar situación respecto a trabajos pro forma y mayores costos por retrasos, bajo apercibimiento de infracción de deberes funcionarios.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora FV Ltda.
• Materia: Cumplimiento del dictamen N° 71.051, de 2013, por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano (SERVIU). Regularización de situación relativa a trabajos pro forma y mayores costos en contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Presentación de Constructora FV Ltda. respecto al contrato “Habilitación Corredor de Transporte Público Las Industrias, entre calles Comercio y Lo Ovalle y Obras Anexas en tramo Curicó-Carlos Valdovinos”, comunas de Santiago y San Joaquín.
• Hechos relevantes: El SERVIU cotizó y acordó directamente con empresas de servicios diversos trabajos que, habiendo sido consultados en carácter de valor pro forma, debieron ser contratados por la adjudicataria.
• Documentación asociada: Resolución Nº 264, de 2010, del SERVIU, que aprueba el contrato.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización, artículos 74 y 121.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si el SERVIU Metropolitano ha dado cumplimiento al dictamen N° 71.051, de 2013, en relaci...