Contraloría - Dictamen N° 8172 2015

Dictamen 8172 de 2015, SERVIU Metropolitano. Se abstiene de aprobar ampliación de plazo y pago de mayores gastos generales en contrato “Habilitación Corredor Transporte Público Avenida Dorsal Tramo 2A” por falta de claridad en el plazo indemnizado y uso de presupuesto fenecido.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Director del SERVIU Metropolitano
• Materia: Ampliación de plazo y pago de mayores gastos generales en contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de aprobación de ampliación de plazo y pago de mayores gastos generales en el marco del contrato “Habilitación Corredor Transporte Público Avenida Dorsal Tramo 2A”.

III. MARCO NORMATIVO

• Resolución N° 2, de 2015, del SERVIU Metropolitano

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Procedencia de aprobar la ampliación de plazo y el pago de mayores gastos generales solicitados.
• Argumentación CGR: No es posible determinar con exactitud el plazo por el cual se viene indemnizando los mayores gastos generales debido a la tardanza en la entrega de los lotes. Impropiedad de efectuar gastos con cargo a presupuestos fenecidos.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: La Contraloría General de la República se abstiene de dar curso al instrumento.
• Criterios establecidos: Los desembolsos deben provenir del presupuesto vigente, y no del indicado en el resuelvo N° 3 del documento en análisis.

VI. EFECTOS Y APLICACIÓN

• Los gastos que suponga la resolución deben provenir del presupuesto vigente.

VII. RELACIÓN CON JURISPRUDE...