Contraloría - Dictamen N° 10545 2015

Dictamen 10545 de 2015. Contraloría reconsidera oficio 2576/2014 sobre contrato de construcción en Panguipulli. Aplica dictamen 30090/2012 sobre multas por atraso. Se instruye procedimiento disciplinario por irregularidades en la recepción de obras.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Don Jorge Díaz Valdebenito, en representación de Constructora y Forestal del Lago Limitada.
• Materia: Solicitud de reconsideración del oficio N° 2.576, de 2014, de la Contraloría Regional de Los Ríos, sobre contrato de construcción en la Municipalidad de Panguipulli.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: El oficio N° 2.576, de 2014, de la Contraloría Regional de Los Ríos concluyó que la empresa Constructora y Forestal del Lago Limitada excedió el plazo convenido para la ejecución de las obras, configurándose una causal de multas por atraso. Las bases del contrato no previeron aumentos de plazo para subsanar observaciones.
• Hechos relevantes: La recepción de las obras no se verificó conforme al procedimiento previsto en los pliegos de condiciones asociados al acuerdo de voluntades. Se realizaron recepciones provisorias con observaciones, otorgando plazos para subsanarlas, lo cual no estaba contemplado en las bases.

III. MARCO NORMATIVO

• Bases Administrativas Especiales: Punto 19.2, que señala que el oferente adjudicado que no cumpla con las bases especiales técnicas, términos de referencia o plazos de entrega, será rechazado hasta el cumplimiento total de las observaciones, sin dar lugar a mayor plazo.
• *Términos Té...