Contraloría - Dictamen N° 14030 2015

Dictamen 14030 de 2015. Se pronuncia sobre la juridicidad del término anticipado de contratos de obra dispuesto por la Municipalidad de Recoleta debido a atrasos injustificados, validando el actuar municipal y el cobro de boletas de garantía.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Javier Sáez Paiva (en representación de Prontec Limitada)
• Materia: Juridicidad del término anticipado de contratos de obra dispuesto por la Municipalidad de Recoleta.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de pronunciamiento sobre la legalidad del término anticipado de los contratos “Obras de Habilitación Plaza Segura Larrañaga” y “Obras de Reconstrucción Multicancha y Arreglos en Sede Social Vía Sur”, y el rechazo de apelaciones contra las paralizaciones ordenadas.
• Hechos relevantes: La Municipalidad de Recoleta determinó el término anticipado de los contratos adjudicados a Prontec Limitada mediante los decretos alcaldicios Nos 1.971 y 2.150, ambos de 2014, debido a un atraso superior al 30% en el avance físico de las obras, constatado por las inspecciones técnicas.
• Documentación asociada: Oficios N°s. 1840/38 y 1840/37, ambos de 12 de agosto de 2014, y oficios N°s. 1840/45 y 1840/46, de 29 de agosto de ese año, del Director de Obras Municipales.

III. MARCO NORMATIVO

• Artículo 6, letra e, de las bases administrativas generales de los contratos.
• Artículo 74 del pliego de condiciones, que establece la posibilidad de término anticipado por atraso injustificado superior al 30%.
• Artículo 104 del pliego ...