Contraloría - Dictamen N° 16544 2015

El Dictamen N° 16.544 de 2015 cursa con alcances la resolución N° 19 de 2014 de la Dirección de Arquitectura, Región Metropolitana, relativa a la reconstrucción de la 5° Compañía del Cuerpo de Bomberos de Buin. Se precisa la aplicación de multas y el origen de los recursos financieros.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Arquitectura, Región Metropolitana
• Materia: Cursa con alcances resolución sobre reconstrucción de compañía de bomberos.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Aprobación de antecedentes y aceptación de oferta para la ejecución de la obra “Reconstrucción 5° Compañía del Cuerpo de Bomberos de Buin”.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Aplicación de multas por atraso y origen de los recursos financieros para la obra.
• Argumentación CGR: Las multas diarias se aplicarán conforme al artículo 28 de las Bases Administrativas Generales para Contratos de Ejecución de Obras por Sistema de Pago Contra Recepción, aprobadas por el decreto N° 108, de 2009, del Ministerio de Obras Públicas.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: Cursa con alcances la resolución N° 19, de 2014, de la Dirección de Arquitectura, Región Metropolitana.
• Criterios establecidos: Las multas se aplican por atraso en las etapas pactadas, incluso la última. Los recursos provienen de fondos públicos entregados a Bomberos de Chile.

VII. RELACIÓN CON JURISPRUDENCIA

• Aplica Jurisprudencia

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Director Dirección de Arquitectura Región Metropolitana
• Materia: Contrato Reconstrucc...