Contraloría - Dictamen N° 18126 2015

El Dictamen 18126 de 2015 cursa con alcance la resolución N° 213 de 2014 de la Dirección General de Obras Públicas, aplicando el criterio del dictamen 96310 de 2014. Se constata atraso injustificado del contratista y se instruye investigar eventuales responsabilidades administrativas de la Administración.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección General de Obras Públicas
• Materia: Cursa con alcance resolución que declara resuelto anticipadamente contrato de obra pública por atraso injustificado del contratista.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 213, de 2014, de la Dirección General de Obras Públicas, declara resuelto anticipadamente con cargo el contrato de la obra “Reposición Sobre el Río Biobío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Sector Concepción-San Pedro de la Paz, Tramo Río Biobío, Comunas de Concepción y San Pedro de la Paz, Provincia de Concepción, Región del Biobío”.
• Hechos relevantes: La obra había sido representada con anterioridad a través del oficio N° 96.310, de 2014, de la Contraloría General de la República.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas, artículos 151 letra d) y 161.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia de la resolución que declara resuelto anticipadamente el contrato de obra pública.
• Argumentación CGR: Se configura la causal de término contemplada en la letra d) del artículo 151, en relación con el artículo 161, ambos del Reglamento para Contratos d...