Dictamen N° 29.077, de 2015, rechaza reclamo de Construcciones Integrales Figueroa Limitada contra multas impuestas por la Dirección de Arquitectura por atrasos y ausencias en contrato de obra. Se aplican Bases Administrativas para Contratos de Obras Públicas y Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

SISTEMA DE RESUMEN DE DICTÁMENES CGR

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Construcciones Integrales Figueroa Limitada
• Materia: Procedencia de multas cursadas por la Dirección de Arquitectura en contrato de obra.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo contra multas por atrasos y ausencias de profesionales en la obra “Conservación Trienal 2012/2014 Palacio de la Moneda - Fachada Sur”.
• Hechos relevantes: Aplicación de multas por atrasos y ausencias, alegando el recurrente falta de facilidades y jornadas laborales extensas.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Reglamento para Contratos de Obras Públicas, sancionado por el decreto N° 75, de 2004.
• Normativa especial: Bases Administrativas para Contratos de Obras Públicas, Construcción y Conservación, sancionadas mediante la resolución N° 258, de 2009, de la Dirección General de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia de las multas aplicadas a la empresa contratista.
• Argumentación CGR: Se debió planificar un programa de trabajo acorde a las particularidades del inmueble. El contratista debió coordinarse con la inspección fiscal de las obras (IFO). No se acreditan circunstancias imprevistas que justifiquen el atraso.

V. PRONUN...