Contraloría - Dictamen N° 44010 2015

Dictamen 44010 del 02-VI-2015, sobre decreto N° 451, de 2012, del Ministerio de Defensa Nacional, que otorgó una concesión marítima mayor en la comuna de Caldera a la Sociedad Contractual Minera El Morro. Se abstiene de dar curso por no ajustarse a derecho la ampliación del plazo para el inicio de las obras proyectadas. Aplica Ley 19.880.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ministro de Defensa Nacional
• Materia: Ampliación de plazo para inicio de obras en concesión marítima

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Modificación del decreto N° 451, de 2012, del Ministerio de Defensa Nacional, que otorgó una concesión marítima mayor a la Sociedad Contractual Minera El Morro en Caldera para instalar una cañería aductora de agua de mar.
• Hechos relevantes: Se busca ampliar el plazo para el inicio de las obras proyectadas.

III. MARCO NORMATIVO

• Ley N° 19.880: Artículos 26, incisos 2 y 3.
• Decreto con fuerza de ley N° 340, de 1960: Artículo 7, inciso 2.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si es procedente la ampliación del plazo para el inicio de las obras proyectadas en la concesión marítima otorgada a la Sociedad Contractual Minera El Morro.
• Argumentación CGR: La Contraloría General de la República (CGR) se abstiene de dar curso a la modificación del decreto, señalando que la solicitud de ampliación del plazo fue presentada fuera del término establecido en el decreto concesional. Se indica que, de acuerdo con los incisos segundo y tercero del artículo 26 de la ley N° 19.880, tanto la petición de ampliación como la decisión sobre la misma deben producir...