Contraloría - Dictamen N° 52446 2015

Dictamen N° 52.446 de 2015, rechaza resolución N° 1.101 de 2014 de la Universidad de Chile, sobre pago de gastos generales en contrato "Proyecto Beauchef Poniente", por no subsanar observaciones previas (Oficio N° 6.579/2015) respecto a la acreditación del impacto de la demora en la conexión de servicios sanitarios y la justificación de la tardía aprobación de aumentos de obra.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Rector de la Universidad de Chile
• Materia: Pago de gastos generales en contrato de obra pública

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Aprobación de pago por gastos generales en el marco del contrato “Proyecto Beauchef Poniente – Obra Gruesa, Terminaciones y Administración de Subcontratos”.
• Documentación asociada: Resolución N° 1.101, de 2014, de la Universidad de Chile; Oficio N° 6.579, de 2015, de la Contraloría General de la República.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia del pago de gastos generales solicitado en el contexto del contrato “Proyecto Beauchef Poniente”.
• Argumentación CGR: La Contraloría General indica que las observaciones formuladas en el Oficio N° 6.579, de 2015, no han sido subsanadas en su totalidad. No se han acompañado antecedentes que permitan acreditar el impacto de la demora en la conexión a la red de agua potable y alcantarillado en la programación de los trabajos (105 días) ni cómo se afectó la ruta crítica. Tampoco se ha justificado la tardía aprobación de aumentos de obra y obras extraordinarias.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: La Contraloría General se abstiene de dar curso al instrumento que aprueba el pago por concepto de...