Contraloría - Dictamen N° 53355 2015

El Dictamen N° 53355 de 2015 de la CGR, a solicitud de Constructora Valko S.A., se pronuncia sobre la compatibilidad de indemnizaciones por paralización de obra y término anticipado de contrato (art. 148 Dto. 75/2004 MOP). Reitera criterio del dictamen 84805/2013, dejando a la repartición respectiva la ponderación de los antecedentes.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora Valko S.A.
• Materia: Compatibilidad de indemnizaciones por paralización de obra y término anticipado de contrato.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de pronunciamiento sobre la compatibilidad de las indemnizaciones reguladas en el artículo 148 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas (Reglamento para Contratos de Obras Públicas), en el marco del contrato de obra “Construcción Centro de Rehabilitación Infantil, Región de Los Ríos”.
• Hechos relevantes: La Dirección de Arquitectura, Región de Los Ríos, informó a la constructora que debía elevar la consulta específica a la Contraloría General de la República (CGR) para un pronunciamiento que analice los aspectos particulares del contrato, evaluando si concurren las circunstancias que justifiquen el pago solicitado.
• Documentación asociada: Oficio N° 17, de 2015, de la Dirección de Arquitectura, Región de Los Ríos; Resolución N° 1, de 23 de enero de 2015, de la Dirección de Arquitectura, Región de Los Ríos (término anticipado del contrato).

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, artículo 148, inciso primero.
• Normativa administrativa: Resolución N° 1.600, de 2008, de...