Contraloría - Dictamen N° 55306 2015

El Dictamen 55306 de 2015 rechaza el reclamo por multa aplicada por la Dirección Nacional de Logística de Carabineros por retraso en obras. Se instruye aclarar el cómputo de la multa y regularizar la eliminación del contratista del registro.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ricardo Fernández Gamboa
• Materia: Reclamo por multa aplicada por atraso en obras y eliminación del Registro General de Contratistas de Carabineros de Chile.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Cobro de multa por retraso en el término de las obras del contrato a suma alzada denominado “Reposición del Retén de Carabineros Choshuenco”, adjudicado mediante resolución exenta N° 357, de 2013, y aprobado por resolución exenta N° 483, de 2013, ambas de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile. Adicionalmente, se reclama por la aplicación de la medida de eliminación del Registro General de Contratistas.
• Hechos relevantes: El recurrente alega que la ejecución de las faenas se vio afectada por la demora en la solución de los estados de pago Nos 8, 9 y 10, así como por las dilaciones en la recepción provisoria.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Ley N° 18.785, que Establece Normas para Construcción de Obras de Exclusivo Carácter Policial de Carabineros de Chile; ley 18575 art/3, ley 16256 art/2
• Reglamentos: Decreto N° 294, de 1995, del Ministerio de Defensa Nacional (reglamento de la ley N° 18.785); res 1600/2008 contra art/9 num/9/4/5

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Procedencia d...