Contraloría - Dictamen N° 60158 2015

Dictamen 60158 de 2015. Reclamo contra Municipalidad de San Bernardo por contrato de obra "Mejoramiento Parque Colón". CGR determina improcedencia de multas por entrega anticipada de obra, regula costos de mantención y exige justificación de aumentos de plazo.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: José Luis Pierotic Crespo
• Materia: Reclamaciones respecto de contrato de obra "Mejoramiento Parque Colón Comuna de San Bernardo", Municipalidad de San Bernardo.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo por el cálculo de multas por atraso, pago de costos de mantención, trabajos extraordinarios y mayores gastos generales derivados de aumentos de plazo.
• Hechos relevantes: Contrato adjudicado mediante decreto alcaldicio N° 6.153, de 2012, en el marco de convenio mandato entre la Municipalidad de San Bernardo y el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.
• Documentación asociada: Bases administrativas sancionadas por decreto alcaldicio N° 4.909, de 2012; especificaciones técnicas generales; oficios del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas (Reglamento para Contratos de Obras Públicas); Decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización).
• Normativa especial: Bases administrativas del contrato; especificaciones técnicas generales.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Modal...