Contraloría - Dictamen N° 63563 2015

El Dictamen N° 63.563 de 2015 de la Contraloría General de la República, rechaza solicitud de indemnización por gastos directos en contrato de obra pública, presentada por Sociedad Ingeniería Construcción y Maquinarias Limitada, al no cumplirse los requisitos del artículo 138 del decreto N° 75 de 2004 del MOP.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Sociedad Ingeniería Construcción y Maquinarias Limitada
• Materia: Improcedencia de indemnización por gastos directos en contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconocimiento y pago de gastos directos incurridos en el contrato “Conservación Periódica Camino Chocalán Cholqui, Rol G-546, Km. 32,180 a Km. 46,979, Comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana”, adjudicado mediante resolución N° 10, de 2011, de la Dirección de Vialidad, Región Metropolitana.
• Hechos relevantes: Demora en la tramitación de la resolución adjudicataria y restricciones medioambientales que impidieron el desarrollo normal de las obras, generando mayores costos.
• Documentación asociada: Resolución N° 10, de 2011, de la Dirección de Vialidad, Región Metropolitana; oficio N° 1, del 9 de junio de 2011, de la inspección fiscal; oficio N° 1.850, de 19 de agosto de 2011, de la Dirección de Vialidad, Región Metropolitana.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Ley 19.300, artículo 10.
• Reglamentos: Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, artículos 137 y 138.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede la indemnización por gastos directos solic...