Contraloría - Dictamen N° 69984 2015

Dictamen 69984 de 2015. Contraloría rechaza solicitud de Luis Navarro S.A. contra SERVIU Los Lagos, sobre indemnización por mayores gastos generales. No se configura el supuesto del artículo 92 del Dto. 236/2002, dado que la demora no afectó la obra original, sino obras adicionales.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Luis Navarro González, en representación de la empresa constructora Luis Navarro S.A.
• Materia: Improcedencia de la indemnización por mayores gastos generales solicitados en el marco del contrato suscrito por el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de los Lagos.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del oficio N° 4.738, de 2014, de la Contraloría Regional de Los Lagos, que rechazó una reclamación contra el SERVIU por negar un aumento de plazo en el contrato "Mejoramiento Avda. Pdte. Ibáñez, 1a Etapa, tramo Ejército-Austral, Puerto Montt, Región de Los Lagos". El aumento de plazo se solicitó por el atraso derivado del reemplazo de un colector agrietado y la demora en el traslado de postes eléctricos y de telecomunicaciones.
• Hechos relevantes:
  • El recurrente alega que la demora en la entrega de planos definitivos para el reemplazo del colector y la tardanza en el traslado de postes configuran la hipótesis del artículo 92, inciso segundo, del decreto N° 236, de 2002, lo que daría derecho a un aumento del plazo con derecho a reajustes y pago de mayores gastos generales.

III. MARCO NORMATIVO

• Decreto 236/2002 VIVIE: Aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obr...