Contraloría - Dictamen N° 70459 2015

Dictamen N° 70459, 03-IX-2015, Contraloría se abstiene de aprobar pago por indemnización en contrato “Reposición de Centro de Salud Familiar Hospital de Paine” por no verificar justificación del aumento de plazo y pago. Se observan incongruencias en la acreditación de gastos y código BIP.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Director del Servicio de Salud Metropolitano Sur
• Materia: Improbación de pago por indemnización en contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Aprobación de pago por concepto de indemnización por gastos generales en el marco del contrato “Reposición de Centro de Salud Familiar Hospital de Paine”, mediante la resolución N° 206, de 2015, del Servicio de Salud Metropolitano Sur.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia del pago de indemnización por gastos generales, asociado a un aumento de plazo en el contrato de obra pública.
• Argumentación CGR: La Contraloría General se abstiene de dar curso al instrumento, señalando que no es posible verificar que la paralización de las obras exteriores sea razón suficiente para un aumento de plazo de 196 días que justifique el pago. No se puede determinar el impacto de la suspensión en el programa de trabajo.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: La Contraloría General se abstiene de dar curso a la resolución N° 206, de 2015, del Servicio de Salud Metropolitano Sur, que aprueba el pago por concepto de indemnización.
• Criterios establecidos: No se verifica la justificación del aumento de plazo ni la acreditación...