Contraloría - Dictamen N° 75081 2015

Dictamen N° 75.081 de 2015. Contraloría General rechaza reconsideración solicitada por Delta Y&V Ingeniería y Construcción S.A. respecto al dictamen N° 30.581 de 2015. Se mantiene la validez de la multa aplicada por el Servicio de Salud Metropolitano Occidente debido a atrasos en la subsanación de observaciones en la obra.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Jorge Zerpa Micheletti y Andreas Wellmann, en representación de Delta Y&V Ingeniería y Construcción S.A.
• Materia: Improcedencia de reconsideración del Dictamen N° 30.581, de 2015, sobre multa en contrato de obra.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del dictamen N° 30.581, de 2015, que no advirtió reparos en la multa aplicada a Delta Y&V Ingeniería y Construcción S.A. por el Servicio de Salud Metropolitano Occidente.
• Hechos relevantes: La contratista alega que el atraso en la subsanación de observaciones se debió a la demora en la entrega de materiales por parte de su proveedor.
• Documentación asociada: Resolución N° 413 de 2013 del Servicio de Salud Metropolitano Occidente (aprobación del contrato); Resolución N° 156 de 2011 (bases administrativas de la licitación).

III. MARCO NORMATIVO

• Normativa especial: Punto 7.6 y 12.2 de las normas generales de las bases administrativas (resolución N° 156 de 2011) que rigieron la licitación pública.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede reconsiderar el dictamen N° 30.581, de 2015, a la luz de los nuevos argumentos presentados por la contratista.
• Argumentación CGR: No se aportan nuevos anteceden...