Contraloría - Dictamen N° 81248 2015

Dictamen 81248 de 2015. La CGR se abstiene de dar curso a la aprobación del convenio ad referéndum N° 3 de la Dirección de Vialidad por ilegibilidad de transcripciones y errores en el cuadro de meses del Jefe de Asesoría, así como en la fecha de término de la asesoría.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Vialidad.
• Materia: Aprueba el convenio ad referéndum N° 3, relativo a la asesoría a la inspección fiscal del contrato “Mejoramiento Pasada Por Valdivia, Sector Eje Pedro Aguirre Cerda, Tramo Dm. 0.000,00 a Dm. 3.598,31”.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Aprobación de convenio modificatorio.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Procedencia de aprobar convenio ad referéndum.
• Argumentación CGR: La Contraloría General indica que ha debido abstenerse de dar curso al instrumento debido a:
  • Ilegibilidad de la transcripción de los cronogramas.
  • Error en el cuadro del punto 1 del pacto, al consignar para el cargo “Jefe de la Asesoría” un total de 0,84 meses, cuando en realidad, según el cronograma y presupuesto de modificación N° 2, su participación se incrementa en 1 mes.
  • Señala que la fecha de término de la asesoría -31 de enero de 2014- es coincidente con la del contrato de obra, cuando este último finalizaría el 14 de febrero de 2014.
  • La indemnización del artículo 60 del Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría, aprobado por el decreto N° 48, de 1994, del Ministerio de Obras Públicas, solo procede en caso de una disminución efectiva de los servicios originad...