Contraloría - Dictamen N° 82220 2015

Dictamen 82220 de 2015, sobre resolución N° 302 del SERVIU Metropolitano, relativa a ampliación de plazo y pago de mayores gastos generales en contrato de habilitación de corredor de transporte público. Aplica dictamen 8172/2015 y artículos 90 y 92 del DTO 236/2002 MINVU.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Director del SERVIU Metropolitano
• Materia: Observaciones a la ampliación de plazo y pago de mayores gastos generales en contrato de habilitación de corredor de transporte público.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Aprobación de ampliación de plazo con pago de mayores gastos generales en el marco del contrato "Habilitación Corredor Transporte Público Avenida Dorsal Tramo 2A", comuna de Recoleta, mediante resolución N° 302, de 2015, del SERVIU Metropolitano.
• Hechos relevantes: Se deja sin efecto las resoluciones Nos 2 y 94, ambas de 2015 y sobre la misma materia.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículos 90 y 92 del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Procedencia del pago de mayores gastos generales por ampliación de plazo en contrato de obra pública.
• Argumentación CGR: No consta que el mayor plazo generado por los atrasos en el programa de trabajo correspondan a los 196 días que se vienen indemnizando, para hacer procedente dicho pago de acuerdo a los requerimientos establecidos en los artículos 90 y 92 ...