Contraloría - Dictamen N° 83373 2015

Dictamen N° 83.373, 20-X-2015, Contraloría se abstiene de dar curso a la resolución N° 659, de 2015, de la Dirección de Vialidad, por falta de antecedentes necesarios para el examen de legalidad del término anticipado del contrato de obra.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Director de Vialidad
• Materia: Aprobación del término anticipado de común acuerdo de contrato de obra.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Aprobación del término anticipado de común acuerdo, relativo al contrato de obra “Mejoramiento Ruta R-42, Sector Purén – Lumaco, Tramo DM. 16.770,00 – DM. 24.190,00 Comuna de Lumaco, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía”.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Examen de legalidad del acto que aprueba el término anticipado del contrato.
• Argumentación CGR: Falta de antecedentes necesarios para el examen de legalidad del acto en estudio.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: Esta Contraloría General se abstiene de dar curso al instrumento del epígrafe.
• Criterios establecidos: Se requiere acompañar el programa de trabajo, estados de pagos, documentos que acrediten la entregado de terreno y el estado de las expropiaciones, así como las copias de las garantías pertinentes. Deben explicarse, además, las razones y los fundamentos normativos de haber pactado el protocolo que se adjunta y los acuerdos de paralización que suspendieron el cumplimiento de las obligaciones que correspondían al contratista dentro de los primeros 30 días del plazo del contra...