Contraloría - Dictamen N° 83374 2015

Dictamen N° 83.374 de 2015, Contraloría se abstiene de aprobar resolución que deja sin efecto término anticipado de contrato de obra pública, al no verificarse el atraso injustificado del contratista según Dto. 75/2004, MOP Art. 151 y 161.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Vialidad
• Materia: Aprobación de resolución que deja sin efecto el término anticipado de contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de aprobación de la resolución N° 317, de 2015, que deja sin efecto resolución N° 671 de 2015 y aprueba el término anticipado con cargo del contrato relativo a la obra “Terminación Reposición Ruta 11-CH, Arica - Tambo Quemado, Sector Acceso Mina Choquelimpie - Chucuyo, Tramo Km. 147.760 al Km. 170.000”.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Verificación de la causal de término anticipado del contrato de obra pública por atraso injustificado del contratista.
• Argumentación CGR: La Contraloría General de la República se abstiene de dar curso al instrumento, ya que de los antecedentes tenidos a la vista no ha sido posible verificar el avance real de las obras respecto de lo programado, lo que resulta esencial para acreditar que concurre la causal invocada.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: La CGR se abstiene de dar curso a la resolución.
• Criterios establecidos: Es esencial verificar el avance real de las obras respecto de lo programado para acreditar la causal de término anticipado por atraso injustificado.

VI...