Contraloría - Dictamen N° 85587 2015

Dictamen N° 85.587 de 28-X-2015, Contraloría General cursa con alcance la resolución N° 284 de 2015 del SERVIU Metropolitano, instruyendo investigar responsabilidades por demora en tramitación que implicó mayor precio en obra pública.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: SERVIU Metropolitano
• Materia: Cursa con alcance resolución sobre contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Adjudicación y contratación de obras para la “Construcción Corredor de Transporte Público Avda. Vicuña Mackenna Norte Tramo 4”.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar eventuales responsabilidades administrativas por demora en la tramitación de la resolución N° 132, del mismo año y materia.
• Argumentación CGR: La demora generó un mayor precio de la obra.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: Se cursa con alcance la resolución N° 284, de 2015, del SERVIU Metropolitano.

VI. EFECTOS Y APLICACIÓN

• Organismos afectados: SERVIU Metropolitano.
• Obligaciones derivadas: Instruye a determinar las eventuales responsabilidades administrativas y demás que procedan por la demora en la tramitación de la resolución N° 132, del mismo año y materia, que importó un mayor precio de la obra aludida. Debe informar a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de este Organismo de Control en el plazo de 15 días.

VII. RELACIÓN CON JURISPRUDENCIA

• Aplica Jurisprudencia:

...