Contraloría - Dictamen N° 86273 2015

El Dictamen N° 86273 de 2015 de la Contraloría General de la República se abstiene de aprobar el pago por mayores gastos generales en el contrato de la obra “Reposición Unidad de Emergencia Hospitalaria Complejo Asistencial Barros Luco” debido a la falta de antecedentes que justifiquen la paralización.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Director del Servicio de Salud Metropolitano Sur.
• Materia: Improbación de pago por mayores gastos generales en contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Aprobación de pago por mayores gastos generales en el marco del contrato suscrito con una empresa para la ejecución de la obra “Reposición Unidad de Emergencia Hospitalaria Complejo Asistencial Barros Luco”.
• Documentación asociada: Resolución N° 254, de 2015, del Servicio de Salud Metropolitano Sur y Oficio N° 63.116, de 2015, de la Contraloría General de la República.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Argumentación CGR: La Contraloría General de la República se abstiene de dar curso al documento debido a la falta de antecedentes y fundamentos que justifiquen la paralización de la obra, según lo requerido en el considerando 15 de la resolución en examen.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: La Contraloría General de la República se abstiene de aprobar el pago por mayores gastos generales....