Contraloría - Dictamen N° 88276 2015

El Dictamen 88276 de 2015 de la CGR, a solicitud de Constructora Oval Ltda., determina que no procede el pago de indemnizaciones por modificaciones de proyecto ni mayores gastos generales en el contrato “San Andrés de El Bosque” del SERVIU Metropolitano, aplicando el criterio del Dictamen 15577/2012.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Óscar Valladares Plaza (Constructora Oval Ltda.)
• Materia: Improcedencia de pago de indemnizaciones por contrato de construcción con SERVIU Metropolitano.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de pago por modificaciones de proyecto y mayores gastos generales en contrato “San Andrés de El Bosque”.
• Hechos relevantes: Constructora alega modificaciones al proyecto original y aumento de plazo sin indemnización.
• Documentación asociada: Resolución Exenta N° 3.787 de 2014 del SERVIU Metropolitano.

III. MARCO NORMATIVO

• Dto 236/2002 Vivie: art/80, art/89, art/90, art/92, art/88, art/47 inc/1, art/47 inc/4

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: ¿Procede el pago de indemnizaciones por modificaciones al proyecto y aumento de plazo en el contrato?
• Argumentación CGR: No se autorizaron modificaciones al proyecto. Aumento de plazo se debió a demora en factibilidad sanitaria, responsabilidad del contratista (artículo 47 del Dto 236/2002).
• Principios interpretativos: Aplicación de normas sobre contratos a suma alzada y responsabilidad del contratista.
• Jurisprudencia administrativa: Dictamen N° 15.577, de 2012, de la CGR.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: No procede dar lug...