Contraloría - Dictamen N° 90252 2015

Dictamen N° 90.252 de 2015. La CGR acoge reclamo de constructora contra la Municipalidad de Lo Espejo por no pago de obras adicionales en contrato de remodelación de plaza. La CGR ordena el pago, ya que las obras fueron consentidas y recepcionadas por el municipio, y la negativa de la SUBDERE no exime al municipio de sus obligaciones contractuales.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora GCP E.I.R.L.
• Materia: Reclamo por falta de pago de aumento de obra en contrato de remodelación.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Constructora GCP E.I.R.L. reclama por la negativa de la Municipalidad de Lo Espejo a pagar el aumento de obra ejecutado en el marco del contrato “Remodelación Plaza San Pedro Pescador”, aprobado por decreto alcaldicio N° 155, de 2014, y rectificado por el decreto N° 335 del mismo año.
• Hechos relevantes:
  • El contrato fue adjudicado por el decreto alcaldicio N° 3.305, de 2013, considerando un plazo de ejecución de 30 días corridos.
  • El plazo fue ampliado mediante el decreto alcaldicio N° 475, de 24 de marzo de 2014, por 15 días corridos.
  • El director de obras municipales solicitó una ampliación del plazo en 55 días y un aumento de las obras por $1.745.898.
  • Por decreto alcaldicio N° 791, de 12 de mayo de 2014, se autorizaron aumentos de partidas y del monto del contrato.
  • Por decreto alcaldicio N° 862, de 23 de mayo de 2014, se aumentó el plazo de ejecución en 55 días.
  • La obra fue recepcionada el 12 de mayo de 2014, con la modificación de obra en trámite ante la SUBDERE.
  • El decreto alcaldicio N° 791 fue dejado sin efecto por el decreto alcaldicio N° 933,...