Contraloría - Dictamen N° 94489 2015

Dictamen N° 94.489 de 2015 de la Contraloría General de la República se abstiene de aprobar convenio ad referéndum N° 1 de la Dirección de Vialidad, por irregularidades en la justificación del pago a consultora durante paralización de obra y reprogramación anticipada del plazo.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Vialidad
• Materia: Aprueba convenio ad referéndum relativo a la ejecución de la "Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 257-CH, Sector Onaissin – San Sebastian, Tramo KM. 135,74 000 al KM. 180,90497, Región de Magallanes y Antártica Chilena".

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Aprobación del convenio ad referéndum N° 1.
• Hechos relevantes: Paralización de la obra desde el 31 de mayo al 22 de septiembre del año en curso.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: La Contraloría General de la República se abstiene de dar curso al instrumento, por cuanto no se advierte la razón por la cual se hace necesario mantener al equipo de la consultora durante el período de paralización de la obra.
• Argumentación CGR: No se verifica inversión alguna durante el período de paralización, según el programa mensual de inversiones de la obra. No corresponde que en una asesoría cuyo plazo se extiende por cuarenta y cinco meses, se convenga la reprogramación durante su quinto mes.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: La Contraloría General de la República se abstiene de dar curso al instrumento del rubro.

VIII. CONSIDERACIONES ESPECIALES

• El programa de trabajo de la constructora q...