Contraloría - Dictamen N° 2057 2016

Dictamen 2057 de 2016. Se rechaza solicitud de reconsideración respecto del Oficio 3.706 de 2015 de la Contraloría Regional de Los Ríos, que cursó la resolución N° 49 de 2015 de la Dirección de Vialidad, Región de Los Ríos, sobre término anticipado de contrato de obra pública por atraso injustificado según el artículo 151, letra d), del decreto N° 75 de 2004 del MOP.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Jorge Villavicencio Valdivia, en representación de Jorge Villavicencio e Hijos S.A.
• Materia: Improcedencia de reconsiderar el Oficio N° 3.706, de 2015, de la Contraloría Regional de Los Ríos, que cursó la resolución N° 49, de 2015, de la Dirección de Vialidad, Región de Los Ríos, sobre término anticipado de contrato.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del Oficio N° 3.706, de 2015, de la Contraloría Regional de Los Ríos, relacionado con el término anticipado del contrato “Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Caminos: Folilco - Las Huellas y Las Juntas - Las Huellas, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos”.
• Hechos relevantes: La Dirección de Vialidad, Región de Los Ríos, dictó la resolución N° 49, de 2015, que dispuso el término anticipado del contrato debido a un atraso injustificado de más de un 30% respecto del avance total de la obra, de acuerdo al artículo 151, letra d), del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas, artículo 151, letra d).

IV. ANÁLISI...