Contraloría - Dictamen N° 4052 2016

Dictamen 4052 de 2016. Contraloría se abstiene de aprobar pago por mayores gastos generales en obra "Mejoramiento de accesos y circulaciones, Estadio Nacional" debido a que no se subsanaron observaciones formuladas en el oficio 45.586 de 2014, sobre la resolución 144 de 2014.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Instituto Nacional de Deportes de Chile
• Materia: Pago por mayores gastos generales en obra de mejoramiento.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de aprobación de pago por mayores gastos generales en el marco de un convenio para la ejecución de la obra “Mejoramiento de accesos y circulaciones, Estadio Nacional”.

III. MARCO NORMATIVO

• Cláusula décimo quinta del contrato aprobado por la resolución N° 348, de 2012.
• Punto 7.2 de las bases administrativas tipo, aplicables, sancionadas mediante la resolución N° 106, de 2012, del Instituto Nacional de Deportes.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinación de la procedencia del pago por mayores gastos generales solicitado.
• Argumentación CGR: La Contraloría General se abstiene de dar curso a la aprobación del pago, señalando que no se han subsanado las observaciones formuladas en el oficio N° 45.586, de 2014, a la resolución N° 144, de 2014. Si bien se acompañaron documentos que respaldarían los días de paralización de las obras, no se verifica de qué forma dicha suspensión incidió en la modificación del programa de trabajo, requisito establecido en la cláusula décimo quinta del contrato y el punto 7.2 de las bases administrativas tip...