Contraloría - Dictamen N° 8497 2016

Dictamen N° 8.497 de 2016 de la Contraloría General de la República se abstiene de dar curso a regularización de addendum de contrato de la Universidad de Chile debido a que el contrato se encontraría terminado al momento de la suscripción del addendum.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Rector de la Universidad de Chile.
• Materia: Regularización de addendum a contrato de obra.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Regularización y aprobación de addendum al contrato "Desarrollo de los proyectos de arquitectura y especialidades del edificio institucional del instituto de asuntos públicos y otros servicios de la Universidad de Chile".

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Procedencia de regularizar addendum a contrato de obra cuando este se encontraría terminado.
• Argumentación CGR: La Contraloría General de la República se abstiene de dar curso al instrumento debido a que, al momento de la suscripción del addendum, el contrato se encontraría terminado, conforme a la carta Gantt. Además, la aprobación del estado de pago N° 4 da cuenta de un aumento de plazo no debidamente sancionado.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: La CGR se abstiene de dar curso al instrumento que regulariza y aprueba addendum.

VIII. CONSIDERACIONES ESPECIALES

• El acto administrativo en examen fue dictado con retraso, el 11 de diciembre de 2015, en relación con la fecha de suscripción de la modificación, el 28 de agosto de 2015....