Contraloría - Dictamen N° 8897 2016

Dictamen 8897 de 2016. CGR se abstiene de aprobar pago por indemnización de gastos generales en contrato de obra de la Dirección de Obras Hidráulicas, por incumplimiento de requisitos del DTO 75/2004 del MOP, específicamente arts. 146 y 147 relativos a aumentos de plazo.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Obras Hidráulicas.
• Materia: Aprobación de pago por indemnización de gastos generales en contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de aprobación de pago por indemnización de gastos generales en relación al contrato “Construcción de nuevos pozos en sector Llay Llay, valle del Aconcagua, región de Valparaíso”.
• Hechos relevantes: La indemnización se origina por un aumento de plazo de 105 días, pactado en convenios 1 y 2 aprobados por resolución exenta N° 2.529, de 2014, debido a la demora en la constitución de una servidumbre.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N°75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, específicamente artículos 146 y 147.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 146 y 147 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas para la aprobación del pago por indemnización de gastos generales.
• Argumentación CGR: La Contraloría General se abstiene de dar curso al instrumento por cuanto no se advierte el cumplimiento de los requisitos del Reglamento para Contratos de Obras Públicas. No se acredita que el aumento de...