Contraloría - Dictamen N° 26908 2016

Dictamen N° 26908 de 2016. La Contraloría reitera a la Municipalidad de Providencia la obligatoriedad de acatar el dictamen N° 8822 de 2015, relativo a multas en contrato de “Mejoramiento Parque Uruguay”, bajo apercibimiento de responsabilidad administrativa.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Municipalidad de Providencia.
• Materia: Incumplimiento del dictamen N° 8.822, de 2015, por parte de la Municipalidad de Providencia, relativo a contrato de “Mejoramiento Parque Uruguay”.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Municipalidad de Providencia informa sobre actuaciones realizadas en cumplimiento del dictamen N° 8.822, de 2015.
• Hechos relevantes: El dictamen N° 8.822, de 2015, se originó por una reclamación de don José Ferreccio Readi, en representación de Pehuén Limitada, vinculada al contrato a serie de precios unitarios “Mejoramiento Parque Uruguay”. La CGR indicó que la partida “Provisión e instalación de sistema de riego con depósito” fue ejecutada en una superficie mayor a la licitada, sin acuerdo sobre el plazo de ejecución. Se instruyó al municipio ponderar el tiempo empleado por el contratista debido a los aumentos de obra, para resolver sobre las multas por atraso, e informar a la CGR en 20 días.
• Documentación asociada: Oficio N° 67.038, de 2015, de la CGR.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Cumplimiento del dictamen N° 8.822, de 2015, en relación con la determinación de multas aplicables al contrato “Mejoramiento Parque Uruguay”.
• Argumentación CGR: La Municipalidad se...