Contraloría - Dictamen N° 33549 2016

El Dictamen N° 33.549 de 2016 instruye a la Municipalidad de Cerro Navia a cumplir el dictamen N° 28.278 de 2014, relativo al pago de indemnización a Kras Construcciones S.A. por mayores gastos generales derivados de la paralización de obras, conforme al artículo 148 del Dto. 75/2004 MOOPP.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Kras Construcciones S.A.
• Materia: Cumplimiento de dictamen sobre pago de indemnización por mayores gastos generales en contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Incumplimiento del dictamen N° 28.278 de 2014, que ordenaba el pago de la compensación prevista en el artículo 148 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas (MOOPP), por la paralización de las faenas del contrato “Reposición Escuela N° 379, Leonardo Da Vinci”, aprobado por el decreto alcaldicio N° 1.425, de 2011, de la Municipalidad de Cerro Navia.
• Hechos relevantes: La Municipalidad de Cerro Navia no habría considerado la indemnización por mayores gastos generales en la liquidación del contrato.
• Documentación asociada:
  • Dictamen N° 28.278, de 2014, de la Contraloría General de la República.
  • Decreto alcaldicio N° 1.425, de 2011, de la Municipalidad de Cerro Navia.
  • Decreto alcaldicio N° 525, de 2014, que puso término al contrato.
  • Decreto alcaldicio N° 483, de 2015, modificado por el decreto alcaldicio N° 2.195 del mismo año, que procedió a la liquidación del contrato.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículo 148 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JUR...