Contraloría - Dictamen N° 45251 2016

Dictamen N° 45.251, 20.06.2016, Municipalidad de Cerro Navia. Se refiere al cumplimiento del dictamen N° 6.022/2016 sobre contrato “Mejoramiento Sedes Vecinales 2013”. CGR constata cumplimiento parcial. Se reitera ajustar actuación a criterio CGR y se recuerda exigencia de permiso de edificación para reanudar obras.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Municipalidad de Cerro Navia
• Materia: Cumplimiento del dictamen N° 6.022, de 2016, de la Contraloría General de la República (CGR).

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Municipalidad de Cerro Navia informa sobre las actuaciones realizadas en cumplimiento del dictamen N° 6.022/2016, el cual se originó por la reclamación de doña Pamela Hormazábal Manzano sobre el contrato “Mejoramiento Sedes Vecinales 2013”.
• Hechos relevantes: El dictamen N° 6.022/2016 concluyó que la exigencia de permisos municipales al contratista se circunscribe a las obras contratadas y no se extiende a la regularización del edificio. Además, indicó que la paralización de obras debe realizarse mediante resolución fundada, conforme al artículo 5.1.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
• Documentación asociada: Oficios Nos 83.214, de 2014, y 65.105, de 2015, de la CGR.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si la Municipalidad de Cerro Navia ha dado cumplimiento al dictamen N° 6.022/2016.
• Argumentación CGR: La CGR señala que, si bien la municipalidad ha solicitado la regularización de las construcciones existentes, no consta la adopción de medidas efectivas para dejar sin efecto las multas y el...