Contraloría - Dictamen N° 46840 2016

Dictamen 46840 de 2016. Se pronuncia sobre el pago de mayores gastos generales en contrato de reposición de la Escuela de Caballería de Carabineros. Aplica el DTO 294/95 (Reglamento de Ejecución de Obras Policiales). Se instruye a Carabineros a informar y se ordena procedimiento disciplinario por errores en el proyecto.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ingecons Ltda.
• Materia: Procedencia del pago de mayores gastos generales en el contrato "Reposición Escuela de Caballería, 51° Comisaría Montada y Departamentos Asociados de Carabineros", celebrado con la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo por indemnización por mayores gastos generales debido a demora en la actualización a la normativa sísmica del proyecto, solución de la partida 8.1.3 (Tabiques F-120), diferencial por cambio de materialidad de muros, y pago de mayores trabajos en muro de acceso y caseta de guardia.
• Hechos relevantes: La obra consistió en la construcción de la nueva sede de la Escuela de Caballería de Carabineros. Las bases administrativas generales fueron aprobadas mediante la resolución N° 11, de 2012, cursada con alcance por la CGR (oficio N° 21.856, de 2012), que exigió cumplimiento de la normativa sísmica vigente (decreto N° 61, de 2011, del MINVU). La entrega del terreno ocurrió el 11 de julio de 2014. El contratista presentó el presupuesto por la actualización del proyecto a la norma sísmica, que consideraba un plazo de 15 días hábiles.
• Documentación asociada: Resolución N° 43, de 2014, de la Dirección Nacional de Logística de ...