Contraloría - Dictamen N° 55133 2016

Dictamen N° 55.133 de 2016. Rechaza la reconsideración del dictamen N° 82.279 de 2014, solicitada por Burmeister Arquitectos Consultores S.A., respecto a la multa por atraso en la entrega final del contrato “Normalización y Mejoramiento Integral Edificio MOP Central Santiago”. Se reitera la aplicación del criterio contenido en el dictamen N° 34.523 de 2013.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Burmeister Arquitectos Consultores S.A.
• Materia: Rechazo de reconsideración de dictamen sobre multa por atraso en contrato de consultoría.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del dictamen N° 82.279, de 2014, que rechazó alegaciones sobre la juridicidad del cobro de una multa por atraso en la entrega final de la consultoría “Normalización y Mejoramiento Integral Edificio MOP Central Santiago”.
• Hechos relevantes: La empresa consultora alega la inexistencia de pronunciamiento sobre argumentos de fondo y la existencia de un nuevo antecedente: una nota manuscrita de reserva en el documento de liquidación del contrato, no transcrita en el acto administrativo.
• Documentación asociada: Resolución N° 25, de 2011, de la Dirección de Arquitectura, Región Metropolitana; bases administrativas sancionadas por resolución N° 7, de 2011, de la Dirección de Arquitectura, Región Metropolitana; memorándum N° E/106-2013, de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santiago; Informe N° 2, de 4 de febrero de 2013, del inspector fiscal del contrato.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículo 51 del Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• *Cuestión jurídi...